Договор на выполнение работ по сантехнике образец

Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ

Договор на выполнение работ по сантехнике образец

г.Москва                                                                                                     «    »_______________20    г. 

____________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью, в установленный Договором срок на объекте по адресу; г.Москва, ул._________________________________________________________________________

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами с использованием материалов закупленных с согласованием Заказчика.

1.3.Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ, в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации и частные лица в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность.

1.4.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

3.Сроки выполнения работ

3.1.Календарные сроки выполнения работ определенны сторонами в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

3.2.На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков производства работ.

4.Обеспечение материалами

4.1.Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материальными ресурсами для выполнения работ за счет Заказчика с предоставлением накладных и кассовых чеков за приобретенный материал.

4.2.Подрядчик несет ответственность за качество материалов используемых при производстве работ.

5.Обязанности Подрядчика

5.1.Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

5.1.1.Выполнить, указанные в Приложении № 1, работы качественно и в срок.

5.1.2.При выполнении работ в отсутствии Заказчика не допускать на объект посторонних лиц.

5.1.3.При выполнении работ обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности.

5.1.4.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

5.1.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренными в других пунктах настоящего Договора.

6.Обязанности Заказчика

6.1.Для реализации настоящего Договора Заказчик обязуется:

6.1.1. Предоставить, в установленные Договором сроки, объём работ согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

6.1.2.Обеспечить строительную готовность объекта для производства Подрядчиком порученных ему по Договору работ не позднее дня начала работ.

6.1.3.Обеспечить материальную поддержку для закупки строительных материалов согласно Приложению №1.

6.1.4.Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

6.1.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

7.Сдача и приемка выполненных  работ

7.1.Заказчик приступает к приемке выполненных работ (или этапа работ) по факту сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

7.2.Заказчик организует и осуществляет приемку результатов работ с участием Подрядчика за свой счет.

7.3.Сдача выполненных работ (или этапа работ) Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется подписанием в приложении к настоящему Договору.

8.Гарантии качества по сданным работам

8.1.Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

8.2. Гарантийный срок на скрытые работы (черновая сантехника, электрика, канализация)  24 месяца.

9.Оплата работ и взаиморасчеты

9.1.Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании п. 7.3 настоящего Договора.

 9.2.Оплата каждого этапа работы производится при подписании пунктов в приложении настоящего Договора.

10.Изменение условий выполнения договора

10.1.Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право продления выполнения работ на соответствующий период.

10.2.Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

10.3.

В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат. При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ.                                              

11.Имущественная ответственность

11.1.В случае задержки расчетов за выполненные работы Заказчик обязуется выплатить пени в размере 0.1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

11.2. В случае задержки сроков работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить пени в размере 0.1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

11.3.Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьем лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вызванных результатом выполненных им работ.

11.4.Подрядчик не несет ответственность за имущество Заказчика, находящееся по адресу указанному в п. 1.1.

11.5.В случае задержки в технологическом процессе проведения работ по вине Заказчика (в том числе с задержкой выполнения п. 6.1.3.) Заказчик обязуется выплатить пени в размере 1000 рублей за каждый день задержки.                                            

12.Разрешение споров между сторонами

12.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2.Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается в суде в установленном порядке.

13.Прекращение договорных отношений

13.1.Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 5 дней. В этом случае Заказчик обязан выполнить расчеты по выполненным работам в полном объеме с выплатой пени не позднее 5 дней после расторжения настоящего Договора.

13.2.Заказчик имеет право расторгнуть  договор в случае невыполнении Подрядчиком условий настоящего Договора.

13.3.При расторжении договора по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан передать Заказчику результаты незавершенной работы, а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику произведенные затраты.

14.Особые условия

14.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде  дополнительного соглашения.

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

14.3.При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации и г. Москвы.

14.4.Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИКМы, гр__________________________________________________________________________паспорт серия             номер________________выдан__________________________________________________________________________регистрация:_____________________________________________________________________________________________________________ИСПОЛНИТЕЛЬИ.П. Мику Фёдорр/счет 40802810500000006769Банк АО «Тинькофф Банк»к/с 3010181090000000097ИНН 7710140679БИК 044583974Тел: +7 (495) 502-55-17 / +7 (915) 116-35-36

ЗАКАЗЧИК__________________________                 ИСПОЛНИТЕЛЬ__________________________

Приложение № 1 к Договору на выполнение ремонтно-отделочных работ от  «   » _______ 20  г.

Срок выполнения с «     » ____________ 20    г. по «     » _____________ 20    г.

Наименование работЕд.измОбъемЦенаСумма
Потолок
Стены
Пол
Электромонтажные работы
Ванная и туалет
Прочие работы

 

ЗАКАЗЧИК_________________________                            ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________

Тел: +7(495) 502-55-17   Фёдор Георгиевич 

Источник: https://remontctroi.ru/dogovor-na-vypolneniye-remontno-otdelochnykh-rabot

Договор подряда на выполнение сантехнических работ (образец текста скачать бесплатно)

Договор на выполнение работ по сантехнике образец

Договор

подряда на выполнение сантехнических работ

[место заключения договора]                          [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее – Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ].

1.3.

Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц – субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки:

– начальный срок выполнения работ [число, месяц, год];

– конечный срок выполнения работ [число, месяц, год].

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2.

Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].

4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества

5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством объекта

6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

– недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;

– недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

– ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;

– последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;

– нарушение конечного срока выполнения работ;

– убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик                          Заказчик

[вписать нужное]                   [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы,     [подпись, инициалы, фамилия]

фамилия]

М. П.

Источник: http://obrazcidogovorov.ru/gk_v_dogovorax/page434.html

Договор

Договор на выполнение работ по сантехнике образец

Договор подряда № ____ от «___ » ___________ 20___ г.

г. Минск

_____________________________________________________________________________________________________________,

Заказчик

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и индивидуальный предприниматель Ванюшев Андрей Анатольевич, действующий на основании свидетельства о регистрации № 191417996, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: ______________________________________________________________________________________________________

работы согласно сметы № _____, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Стоимость работ по договору составляет  ____________________________ (_________________________________________

_______________________________________________________________) белорусских рублей.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика.

2.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных в работе Подрядчика недостатков в кратчайшие сроки.

2.4. Подрядчик обязуется закончить, а Заказчик принять работы не позднее, чем через ____ рабочих дней с момента передачи денежных средств Подрядчику согласно п. 3.1. настоящего договора.

2.5. Подрядчик имеет право сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.6. Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, или работоспособности смонтированных систем, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 рабочих дней.

2.7. Подсобные работы (очистка помещений от посторонних предметов, пробивание технологических отверстий, штрабление и т.п.), если не оговорено иное, производятся персоналом Заказчика. В случае несвоевременного исполнения персоналом Заказчика подсобных работ, Подрядчик имеет право выполнить эти работы самостоятельно по расценкам, опубликованным в сети Интернет на сайте www.profsantehnik.by.

2.8. В случае выявления дополнительных работ или необходимости изменения объемов работ, влекущих за собой изменение стоимости договора или сроков производства работ, стороны составляют дополнительные соглашения. Стоимость дополнительных работ рассчитывается по расценкам, опубликованным в сети Интернет на сайте www.profsantehnik.by.

2.9. В случае желания Заказчика приостановить на определенное время выполнение работ, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком полный расчет за уже выполненные работы и оплатить дополнительные транспортные расходы, возникшие у Подрядчика вследствие приостановки и последующего возобновления работ.

2.10. Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. После подписания настоящего договора Подрядчик получает от Заказчика предоплату в размере 10% от стоимости работ, указанной в п. 1.2. настоящего договора. Сумма предоплаты составляет ________________________ (_______________________ ____________________________________________________________________________________) белорусских рублей.

3.2. Оплата производится поэтапно по факту выполненных работ.

3.3. Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком сразу после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.         

3.4. Фактом подтверждения предоплаты и оплаты выполненных работ является расписка, выписанная Подрядчиком.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика норм и требований охраны труда и техники безопасности во время работ по настоящему договору несет Подрядчик.

4.2. В случае задержки персоналом Заказчика выполнения необходимых строительных и подготовительных работ на объекте, в случае задержки Заказчиком передачи Подрядчику денежных средств согласно п.п. 3.1. и 3.2.

, а также в случае задержки Заказчиком приемки выполненных работ, ответственность за задержку сроков исполнения работ с Подрядчика снимается, и срок исполнения работ продлевается на срок, равный сроку задержки.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и др. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РБ.

8. Изменение условий договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РБ или по соглашению сторон. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Заказчик:                                                                                          Подрядчик:

_______________________________________                 ИП Ванюшев А.А., УНП 191417996       

                         реквизиты организации или ФИО                                       г. Минск, ул. Чкалова, д. 36

____________________________________________                Телефоны:

                    паспорт: серия, номер, кем и когда выдан                                  8 (029) 850-72-49,

____________________________________________                 8 (029) 916-38-89 

                                 место регистрации                                                   

____________________________________________                  ___________________________________

                                                 подпись, дата                                                                                                             подпись, дата

М. П. (для организаций)                                                                            Б. П.

Источник: http://profsantehnik.by/poryadok-raboty-s-klientom/dogovor

Договор возмездного оказания услуг на сантехнические услуги

Договор на выполнение работ по сантехнике образец

ДОГОВОР

возмездного оказания услуг

на сантехнические услуги (работы)

г. Волгоград «__» _________ 2013год

Гражданин (ка) ______________________________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, действующий (ая) от своего имени и в своих интересах, с одной стороны, и -ТрансТур», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _______________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг “Исполнитель” обязуется по заданию “Заказчика” оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), указанные в пункте 1.2. настоящего договора, а “Заказчик” обязуется оплатить эти услуги.

1.2. “Исполнитель” осуществляет по настоящему договору следующие виды работ:

– замена и ремонт смесителей;

– замена сифонов;

– замена обвязки ванной;

– замена и ремонт кранов;

– замена и ремонт арматуры унитаза;

– прочистка засоров системы канализации;

– замена шлангов (подводка воды);

– замена и прочистка фильтров грубой очистки воды;

– замена счетчиков воды;

– подключение стиральной машины;

– осмотр системы отопления перед началом отопительного сезона;

– замена аварийных участков труб (разводки горячего и холодного водоснабжения до 0,5 м.);

– консультирование по всем видам сантехнических работ

в помещении (квартире), расположенном по адресу: г. Волгоград, ул.________________, д. __, кв.___.

2. Срок настоящего договора

2.1. Настоящий договор вступает в действие с “__” _______________ 2013г.

и прекращает свое действие “__” ________________2014г.

3. Сумма договора

3.1. За оказанные услуги “Заказчик” выплачивает “Исполнителю” ежеквартальное вознаграждение в размере 354 (триста пятьдесят четыре) рубля, из расчета 118 (сто восемнадцать) рублей в месяц, с учетом 13% НДС (или варианты: 1.без учета НДС или 2. НДС не облагается).

3.2. Оплата производится Заказчиком путем наличного расчета Исполнителю один раз в квартал 1 числа расчетного месяца.

4. Права и обязанности сторон

4.1.Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2.

4.1.2. Оказывать услуги надлежащего качества.

4.1.3. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего договора.

4.1.4. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки до подписания Акта выполненных работ.

4.2. “Заказчик” обязан:

– принять выполненные работы Исполнителя, путем подписания Акта выполненных работ.

– ежеквартально оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем.

4.3. “Заказчик” имеет право:

– в течение всего срока действия Договора проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем;

– отказаться от исполнения Договора в любое время, выплатив “Исполнителю” часть вознаграждения пропорционально объему оказанных услуг, до получения Исполнителем уведомления об отказе “Заказчика” от исполнения настоящего договора.

5. Порядок изменения и расторжения договора

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

5.3. В случае если ни одна из сторон не заявит требования о расторжении данного договора, то он считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

6. Особые условия договора

6.1. При условии заключения данного договора сроком на 1 (один) год, Исполнитель предоставляет скидку 30 % на иные виды сантехнических услуг (работ), указанные в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Заключительные условия

7.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

7.2. Стороны настоящего договора обязуются в двухдневный срок сообщать друг другу об изменениях адресов и иных данных, необходимых для исполнения договора.

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»____________________________________________«Исполнитель»-ТрансТур»
Адрес:Адрес:
Р/сч
ИНН/КПП
К/сч
БИК
Конт. тел.Конт. тел.

______________ /___________________ __________________ / __________________

(подпись) (Ф. И.О.) (подпись) (Ф. И.О.)

МП

Источник: https://pandia.ru/text/78/575/17018.php

Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

Договор на выполнение работ по сантехнике образец

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

г.________________

“__”____________ ____ г.

________________,именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________,действующ__ на основании Устава (положения, доверенности и т.д.), содной стороны, и ________________, именуем__ далее “Заказчик”, влице ________________, действующ__ на основании Устава (положения,доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договоро нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсяв установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчикаи предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнитьсвоими и привлеченными силами и средствами работы по установкесантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе________________, здания (или: сооружения) по адресу:________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчикобязуется создать Подрядчику установленные Договором условия длявыполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданнымпроектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в сметецену.

1.2. Объект принадлежитЗаказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) наосновании свидетельства о государственной регистрации права: серия________ N ________.

1.3. Проектнаядокументация предоставляется Заказчиком исключительно для целейнастоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерныхизысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключениегосударственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “__”____________ ____ г. N ____.

1.3.1. Состав проектнойдокументации: ________________.

1.4. Рабочая документацияпредоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящегоДоговора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации наОбъект.

1.4.1. Состав рабочейдокументации: ________________.

1.5. Стороны призналиобязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительныхнормах и правилах:

-________________;

-________________.

1.5.2. Санитарных нормахи правилах:

-________________;

-________________;

-________________.

1.5.3. ГОСТ:

-________________;

-________________;

-________________.

1.6. Комплекс Работ понастоящему Договору состоит из выполнения следующихмероприятий:

1.6.1. (демонтаж и)установка сантехнического оборудования;

1.6.2. (демонтаж и)установка сангигиенического оборудования;

1.6.3. (демонтаж и)установка (иные виды сходного оборудования);

1.6.4. подключение кдействующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического исангигиенического оборудования Объекта.

1.7. Работы по настоящемуДоговору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно ссубподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ____ кнастоящему Договору (далее – субподрядчики)).

2.Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуетсявыполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ(Приложение N ____ к настоящему Договору), учитывая, что началоработ должно быть не позднее “__” ____________ ____ г.

, а окончаниеработ – не позднее “__” ____________ ____ г.

2.2.

Сроки могут бытьизменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

а) ________________;

б) ________________;

в) ________________.

3.Стоимость работ

3.1. Стоимость Работсогласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящемуДоговору).

3.2. Оплата Работпроизводится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплатыРабот: ________________.

3.4.

Если возникланеобходимость в проведении дополнительных работ, что увеличиваетстоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся напревышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящегоДоговора.

3.5.

В случае досрочногорасторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратитьЗаказчику авансовый платеж в размере _______________(________________) рублей (в случае, если таковой был фактическиуплачен) в следующем порядке: ________________.

3.6. Стоимость Работможет быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документальноподтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующихдолях: Подрядчику – ____%, Заказчику – ____%.

4.Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Обеспечение Работматериалами, оборудованием, изделиями и конструкциями,санитарно-техническим, электротехническим и иным инженернымоборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик такжевправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ понастоящему Договору приобретать необходимое оборудование иматериалы.

При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику,уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования иматериалов.

4.3. Все поставляемые длястроительства материалы и оборудование должны иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта и другие документы,удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.

должныбыть предоставлены другой Стороне за ________________ дней доначала производства работ, выполняемых с использованием этихматериалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку искладирование прибывающих на объект материалов и оборудования (втом числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком)осуществляет Подрядчик.

4.5.

Сторона, передающаяоборудование в монтаж, обязана сопроводить его документациейпредприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493610345

ПраваСовет
Добавить комментарий